建筑承包合同范文及流程解析(建筑承包合同诉讼范文)
建筑承包合同是建筑企业内部进行建筑工程承接的重要法律文件，合理的承包合同不仅能规范企业的经营活动，同时也能有效地保障企业及业主的利益。本文将重点阐述建筑承包合同的范文及流程。
一、建筑承包合同的范文
建筑承包合同一般包括以下内容：
1. 项目建设的基本信息，如地址、项目名称、建筑规模等。
2. 乙方及其资质证书、工程承包经验等。
3. 工程费用及付款方式等。
4. 工程实施进度、验收及维护等内容。
具体合同内容结构可根据企业实际需求进行调整。
二、建筑承包合同的流程
1. 预算及签约：施工单位应根据设计图纸和业主的要求，编制工程概算及工期，并洽谈合同价款及付款方式等。签署合同前，应对合同内容及条款进行法律审核，确保合同合法有效。
2. 开工准备：签署合同后，双方应按照约定时间启动工程，并进行施工前的准备工作，如安排施工队伍、进场物资、施工设备等。
3. 施工过程：按照约定的施工规划，开展施工工作，及时处理工程进展中的技术问题，并积极与业主沟通，确保工程质量及进度。
4. 竣工及验收：工程完成后，进行维护保养及清理工作，组织竣工验收工作，并确保合同约定时间内，提交相关验收报告及资料。
5. 收款及结算：业主进行最终验收合格后，在约定时间内完成工程结算及支付合同价款。
三、建筑承包合同的价位
建筑承包合同的价格因地域、工程规模、使用材料等因素而有所不同，一般可以按平方米、立方米及按照合同总价的一定比例进行结算。以一般中等工程为例，建筑企业合同价一般在每平方米800元至2000元之间。
建筑承包合同的范文及流程解析，可帮助建筑企业及业主规范合同订立过程，保障双方的利益，同时也能确保工程质量及进度。
建筑承包合同诉讼范文
建筑承包合同是在建筑工程领域中常见的一种合同形式。它是指建筑业主与承包商之间的合同，约定了工程范围、工程进度、质量标准、工程款项等事项。如果在合同履行过程中发生争议，双方可以通过诉讼解决。下面，我们将为大家提供一篇建筑承包合同诉讼范文，以供借鉴。
诉讼请求
原告：XXX建筑有限公司。被告：XXX工程有限公司。
原告请求法院：一、判令被告按照合同规定支付承包工程的全部工程价款，即人民币XXX元；二、判令被告支付原告因承包工程项目拖延交工而产生的违约金，即人民币XXX元；三、判令被告支付原告因承包工程发生的索赔款项，即人民币XXX元。
事实和理由
一、经过双方协商，原告与被告于XX年XX月签订了《建筑承包合同》，约定由原告承包被告的一项工程项目。合同约定工程期限为XX天，工程总价款为人民币XXX元。
二、合同签订后，双方按照合同规定开始进行工程施工。施工期间，原告按时完成合同规定的各项工作，并提出了合理的变更和索赔要求。但被告在工程进展缓慢、工期延误等方面存在违约行为，使得原告遭受了不必要的损失。
三、尽管原告已经催促被告尽快支付工程款项，但被告一直拖延付款。截至XX年XX月XX日，被告尚未支付承包工程的全部工程价款，给原告造成了经济上的困扰。同时，由于被告没有按照合同规定的时间交付工程项目，原告还将被迫支付违约金。
证据
一、建筑承包合同。
二、承包过程中的施工记录、检查报告、验收单据等。
三、协商谈判的记录。
四、发票、凭证等经济证据。
诉讼意见
一、本案中，原告与被告之间签订了《建筑承包合同》。被告应按照合同规定支付承包工程的全部工程价款，但违约行为使得该款项未能及时支付。因此，建议法院支持原告的the one项诉讼请求。
二、被告未能在合同规定时间内交付工程项目，且未能主动承担责任，还拒绝支付应付的违约金。因此，建议法院支持原告的第二项诉讼请求。
三、因承包工程发生的索赔款项，涉及合同约定、变更、补偿等多个方面，需要详细核实。但被告在协商谈判中并未提出合理的解决方案，需求助于法院判决。因此，建议法院支持原告的第三项诉讼请求。
基于上述事实和理由，并结合诉讼请求和证据，建议法院依照相关法律规定，支持原告的全部诉讼请求。
该建筑承包合同诉讼范文是一个基本的模板，具体情况需要根据实际证据和法律规定进行调整。建议当事人在签订建筑承包合同前，仔细阅读合同条款，并保留好相关证据，以避免不必要的纠纷。
房屋建筑承包合同范文模板
在进行房屋建设之前，业主和建筑工程承包商需要签署一份建筑承包合同。本文为各位业主和建筑工程承包商提供一份房屋建筑承包合同范文模板，可供借鉴。
甲方（业主）：
【甲方全称】
【甲方联系方式】
乙方（承包商）：
【乙方全称】
【乙方联系方式】
一、承包工程内容
【工程名称】：_________________________
【工程地址】：_________________________
【主要建筑结构】：_________________________
【建筑面积】： _________________________
【工程造价】：_________________________
二、工程进度及质量要求
（一）工程进度
1、工程开始时间：_________________________
2、主要工程节点（包括开工、封顶、竣工等）时间节点及完成日期：
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
3、工程竣工日期：_________________________
（二）工程质量要求
1、建筑结构和工程质量符合国家及行业标准，建筑物具有安全性和实用性；
2、施工图纸和施工方案符合设计文件，严格按照工程质量标准施工，确保工程质量。
三、合同价款及支付方式
（一）总价款：人民币_________________________元整。
（二）价款支付方式：
1、按照工程进度支付，以合同签订后60日内支付技术服务费30%，其余部分按照施工进度支付，各支付阶段的比例为：_________________________%。
2、工程验收合格后15日内支付尾款。
（三）除另有说明外，价款已含一切财务费用、税费和兼职工人费用。
四、期限、变更与解除
（一）本合同有效期自签订之日起至工程验收且甲方付清全部款项之日止。
（二）如因以下任一原因导致工程停工或延期，乙方不承担罚款责任。
1、不可抗力原因，如地震、台风、洪水、火灾等。
2、非乙方原因导致的工程变更和停工，包括但不限于政府主管部门规划设计的调整、土地征用、项目停工等。
3、第三方的原因导致的工程变更和停工。
（三）如因甲方原因导致工程停工或延期，乙方有权要求甲方支付因此而发生的增加的直接费用，同时延迟工期将顺延。
（四）本合同生效后，非由于不可抗力因素发生变更，须双方协商一致，签署变更合同。
（五）如因双方一方原因，需解除本合同，须先向对方提出书面解除通知，后经双方协商一致决定并签署解除协议，解除本合同。解除合同时，甲方在已经支付的款项中扣除乙方已经完成的工作部分款项，乙方应立即归还甲方已经收到的工程款项，其余款项不再支付。
五、双方权利与义务
（一）甲方的权利
1、监督和检查工程进度和质量，并指导乙方及其员工在工程建设中遵循安全规定、文明施工标准及有关法律的规定。
2、工程竣工后3个月内，发现质量问题，并经过双方确认后，乙方应在约定期内无偿处理。
（二）乙方的权利
1、按照合同要求提供施工服务，并依据约定时间进度完成工程。
2、要求甲方配合提供必要资料和条件，协助乙方完成工程。
（三）甲方的义务
1、提供合法继承证明和建设用地使用证明。
2、按照合同约定的时间进度支付价款。
3、保障乙方的施工生产和建设领域的安全，为此乙方承担的保证责任，视为甲方提供的保障条件之一。
（四）乙方的义务
1、按照约定提供施工服务，保证工程质量，并遵守相关法律法规。
2、确保施工现场的安全生产，遵守安全生产法律法规的要求。
六、违约责任
（一）甲方违约责任
1、未按照约定时间支付价款的，需按照延迟支付金额的1%每天向乙方支付违约金。
2、未按照约定允许乙方施工的，引致乙方无法施工或对工程产生贡献、效率低下等经济亏损，应向乙方赔偿相应的实际经济亏损。
（二）乙方违约责任
如乙方发生以下情形之一，应承担相应的违约责任：
1、未按照签订的合同约定完成工程的。
2、工程质量不符合国家及行业标准的。
在发生上述情况时，乙方应立即采取措施进行处理或按照双方协商的方式进行赔偿。
七、争议解决方式
双方在合同履行过程中产生争议，应当协商解决。如协商不成，任何一方可以将争议提交至【争议解决方式】仲裁机构进行仲裁。仲裁费用由败诉方承担。
八、合同生效
本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效，共【页数】页，每份合同一式【份数】，各方均持有一份，具有同等法律效力。
甲方签章（盖章）：
乙方签章（盖章）：
签订日期：_________________________年_____月_____日