贴砖瓦工施工合同
贴砖瓦工施工合同是指业主(发包方)将房屋装修、建筑工程中涉及的瓷砖、地砖、墙砖等铺贴工作,委托给具有相应资质的施工队或个人(承包方)进行施工,双方就施工内容、施工期限、工程造价、付款方式、违约责任等相关事项达成一致意见后签订的协议。
一、合同目的
为明确业主与施工队双方在贴砖瓦工工程施工过程中的权利和义务,保证工程质量,顺利完成施工任务,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,经双方协商一致,签订本合同。
二、适用范围
本合同适用于各类住宅、商业、办公等场所的室内外墙地面、卫生间、厨房、阳台等区域的瓷砖、地砖、墙砖、马赛克等铺贴工程。
三、合同组成部分
本合同由合同协议书、工程报价单、施工方案、验收标准、图纸等组成。上述文件构成合同不可分割的组成部分,与合同协议书具有同等法律效力。
四、合同内容
1. 工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
施工面积:
承包方式:
开工日期:
竣工日期:
2. 材料供应
由业主方提供材料:
材料名称、规格、品牌、数量、单价、质量等级、送货时间、地点等。
材料验收标准及验收责任人。
材料保管责任及损耗标准。
由施工队方提供材料:
材料名称、规格、品牌、数量、单价、质量等级等。
材料采购需经业主方确认。
材料进场需经业主方验收。
3. 施工要求
施工队应严格按照国家现行施工规范、标准及设计图纸进行施工。
施工队应做好施工现场的保护工作,避免对已完工工程造成损坏。
施工队应及时清理施工现场的建筑垃圾,保持施工环境整洁。
施工过程中,施工队应积极配合业主方及相关部门的监督检查。
4. 工程质量及验收
工程质量应符合国家现行施工验收规范和标准,并达到合格等级。
施工过程中,业主方有权对工程质量进行监督检查,对不符合要求的部分,有权要求施工队进行整改。
工程竣工后,双方应共同进行验收,并签署验收报告。
验收合格后,施工队方可进行结算。
5. 工程款支付方式
本工程总造价为人民币(大写)____元整(¥____元),具体支付方式如下:
预付款:合同签订后____日内,业主方支付工程总造价的____%作为预付款,
进度款:工程进度达到____%时,业主方支付工程总造价的____%作为进度款,
尾款:工程竣工验收合格后____日内,业主方支付工程总造价的____%作为尾款,
所有款项支付均以银行转账方式进行,业主方需将款项转入施工队指定账户。
6. 违约责任
由于业主方原因导致工程停工或延期,工期相应顺延,并承担施工队由此造成的损失。
由于施工队原因导致工程质量不合格或工期延误,施工队应无偿进行整改,并承担由此给业主方造成的损失。
任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
7. 争议解决方式
双方应本着友好协商的原则解决合同履行过程中发生的争议。
协商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
8. 其他
本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并签订补充协议。
本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。
本合同附件与本合同具有同等法律效力。
五、 注意事项
签订合同前,业主应仔细核对施工队的资质证书、营业执照等相关证件。
合同内容应详细具体,避免出现 ambiguity。
合同中应明确约定工程质量标准、验收标准、付款方式等重要内容。
业主应妥善保管好合同文本,以便日后出现争议时作为证据使用。