劳务建筑拆除计入什么费用[劳务建筑拆除承包合同模板]
劳务建筑拆除计入什么费用
劳务建筑拆除的费用构成
劳务建筑拆除是指人工对起重机、铲运机等机器设备进行操作，对建筑物进行拆除。因此，它涉及到很多费用，其中一些必须计入到总预算里面。
人工、设备和材料费用
人工、设备和材料都是拆除一座劳务建筑必不可少的费用。根据不同的建筑规模和材质，需要使用不同种类的起重机、铲运机和工具，以完成整个建筑的拆除工作。
如果工人需要爬高、通过吊篮等方式进行拆除时，还需要将这些相关费用计入到总预算中。
废弃物处理费用
废弃物处理是劳务建筑拆除中不可忽略的一环。在拆除过程中，不可避免地会产生废墟、垃圾等杂物。这些废物必须得到妥善处置，否则会对环境造成污染。所以，在劳务建筑拆除预算中，废弃物处理必须被纳入其中。
拆除许可证和保险
劳务建筑拆除需要获取相应的许可证，以保证拆除过程符合当地政策和法规的规定。同时，也需要购买相应的保险，以保障拆除过程中工人和过路人的人身财产安全。因此，劳务建筑拆除的预算中需要包括许可证和保险费用。
劳务建筑拆除的费用构成主要包括人工、设备和材料费用、废弃物处理费用、拆除许可证和保险。业主在预算完成后，需要对以上费用进行适当的调整，以求得最终的核算成本。
劳务建筑拆除承包合同模板
本合同由承包人与需拆除建筑的委托人签订，经双方协商一致，达成以下协议：
一、 委托事项
委托人要求承包人对指定建筑进行拆除，包括但不限于：
- 清除建筑内所有物品
- 清理建筑内外垃圾
- 拆除建筑主体结构
- 拆除室内隔墙、地面、天花板等
二、 工期及计费
工期：本次拆除工作自合同生效之日起，至拆除完成止，工期为60天。
计费：本次拆除工作采用总包价格结算方式，总价为**万元人民币（￥**）。付款方式为：拆除过程中支付30%预付款，拆除完成后支付70%余款。
三、 双方权利与义务
委托人的权利与义务：
- 委托人需提供建筑的相关资料，并向承包人提供现场指导。
- 委托人需为承包人提供安全防护措施，保证拆除过程中人员和财产的安全。
- 如拆除工作时间有所变动，委托人应提前通知承包人。
- 委托人需按约定时间及时支付预付款和余款。
承包人的权利与责任：
- 承包人需派出有拆除经验、有资格证书的拆除人员进行工作，并保证拆除工作符合国家相关法律、法规和标准。
- 承包人应严格遵守安全生产方针，确保拆除过程中人员和财产的安全。
- 承包人需按期完成拆除任务，并对拆除现场进行清理。
- 如因承包人原因导致工作延误，承包人需对委托人造成的损失承担相应的赔偿责任。
四、 违约责任
1.如委托人未按时支付预付款或余款，则每逾期1天，应按未支付金额的5%支付违约金。
2.如发生下列情况，承包人应承担相应的违约责任：
- 拆除工作未按照委托人要求完成；
- 在工作过程中发生人员或财产安全事故；
- 未按要求清理拆除现场。
五、 争议解决
如本合同履行中发生争议，双方应友好协商解决。如协商不成，应提交当地人民法院裁定。
六、 其他
本合同自双方签字盖章之日起生效，至拆除工作完毕止。
委托人（盖章）：
承包人（盖章）：
签订日期：