建筑主体劳务总包合同范本

在建筑工程施工中，建筑主体劳务总包合同是非常重要的文件，它规定了双方的权利和义务，对于保证工程的顺利进行有着至关重要的作用。以下是建筑主体劳务总包合同范本的内容。

第一章 总则

第一条 合同的定义

本合同是建筑主体劳务总包合同，是甲、乙双方依据国家法律法规、合同法及有关规定，在平等、自愿、互利的基础上，按照双方意愿和条款签订的施工合同。

第二条 合同的履行时间和地点

本合同的履行时间为第一条所约定的工程施工期限，履行地点为工程现场。

第三条 合同的目的

本合同的目的是明确甲、乙双方在建筑工程施工过程中的权利和义务，确保工程质量、工期、安全等方面的符合国家法律法规和工程相关标准及要求。

第二章 项目概述

第四条 工程名称

双方约定的工程名称为：_______________________。

第五条 工程地点

双方约定的工程地点为：_______________________。

第六条 工程内容

工程内容包括但不限于：建筑施工、安装、试运行及交付等。

第七条 工程施工周期

双方约定的工程施工周期为：_______________________天。

第八条 工程成本

双方约定的工程成本为：_______________________元。

第三章 合同条款

第九条 工程施工质量

甲方应按照有关国家标准及施工方案严格进行施工，符合相关质量要求，乙方对整个工程施工质量负责。

第十条 工程交付

甲方应按时完成施工，乙方应在工程完工并经甲方验收合格后，及时支付工程款项并完整接收工程交付。

第十一条 工程变更

如因乙方原因导致工程施工需要变更，应经过双方协商、签订变更协议，并按变更后的工程范围、工程成本和工程周期等重新安排施工计划。

第十二条 施工期限

甲方应按照本合同规定的工程周期和计划进度完成施工任务，若因甲方原因导致违反施工期限，则应承担相应的违约责任。

第十三条 工程保险

乙方应在工程施工期间购买相应的意外险和工程质量保险，确保工程质量安全和施工人员的人身安全。

第十四条 合同解除

本合同的解除需要双方协商一致，并签订解除协议，甲方应将已完工的工程及原材料、设备等移交乙方，并赔偿因合同解除而给乙方造成的损失。

第四章 违约责任

第十五条 甲方违约

如甲方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此而产生的损失。

第十六条 乙方违约

如乙方违约，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此而产生的损失。

第十七条 合同争议处理

如因履行本合同发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁解决；如未约定，可向中国国外经济贸易仲裁委员会申请仲裁解决。

第五章 其他条款

第十八条 本合同的补充和修改

本合同的补充、修改应当经双方协商一致并以书面形式确定。

第十九条 合同的生效和履行

本合同经甲、乙双方签字生效，自签订之日起对双方具有法律效力。

第二十条 合同的附属文件

本合同的附属文件包括有关的工程规范、施工图纸、技术规格、设计方案、合同条款及运行维护等内容。

上面就是建筑主体劳务总包合同范本的内容，双方签订合同时还应注意其他事项，如缴纳保证金、防火安全要求等，以确保工程施工的顺利进行。