建设工程设计项目合同样本

建设工程设计项目合同样本 是指为规范建设工程设计项目的委托与承接行为，保障委托方和设计方的合法权益，由国家或行业主管部门制定的示范性合同文本。该样本规定了设计项目的范围、内容、进度、费用、质量标准、双方权利义务等基本条款，具有一定的法律效力，可以作为双方签订正式合同时的重要借鉴依据。

一、 合同的意义和作用

建设工程设计项目合同样本的制定和使用具有以下重要意义：

规范市场秩序，维护公平交易: 合同样本明确了设计项目的基本内容和要求，避免了双方在合作过程中因理解偏差而产生纠纷，促进了设计市场的健康发展。

保障双方合法权益，减少法律风险: 合同样本对双方的权利义务进行了明确约定，为解决合同纠纷提供了法律依据，有效降低了双方的法律风险。

提高工作效率，促进项目顺利进行: 合同样本为双方提供了标准化的合同文本，简化了合同签订流程，提高了工作效率，有利于项目的顺利进行。

二、 合同的主要内容

建设工程设计项目合同样本通常包括以下主要内容：

(一) 当事人信息

明确委托方（建设单位）和设计方（设计单位）的名称、住所、法定代表人、联系方式等基本信息。

(二) 项目概况

工程项目名称、建设地点、工程规模、设计阶段（如方案设计、初步设计、施工图设计等）、发包方式等。

(三) 设计依据

国家和地方有关工程建设的法律法规、技术标准、规范规程；

经批准的项目建议书、可行性研究报告、项目审批文件；

委托方提供的相关资料和技术要求。

(四) 设计内容和范围

明确设计方需完成的设计图纸、计算书、说明书等技术文件的种类、数量、深度要求等。

(五) 设计进度和周期

约定设计工作开始和结束时间、各个阶段的设计周期、提交成果的时间节点等。

(六) 设计费用和支付方式

明确设计费用的计算方法、支付方式、支付节点、逾期付款的违约责任等。

(七) 设计质量标准和验收

约定设计质量应符合国家和地方相关标准规范的要求；

明确设计成果的验收方式、验收标准、验收时间、验收责任等。

(八) 双方权利和义务

明确委托方和设计方在项目实施过程中的各项权利和义务，例如：

委托方有权对设计方案提出修改意见，设计方应及时进行调整和完善；

设计方有权要求委托方提供必要的设计资料和现场条件，并对资料的真实性负责；

双方均应尽力配合对方工作，不得无故拖延工期或拒绝履行合同义务。

(九) 知识产权

明确设计成果的知识产权归属，以及双方在使用、许可、转让等方面的权利义务。

(十) 保密条款

约定双方对涉及项目的技术资料、商业秘密等信息的保密义务和责任。

(十一) 违约责任

明确双方在未按合同约定履行义务时的违约责任，例如：

逾期交付设计成果的违约金；

设计质量不合格的赔偿责任；

擅自泄露项目秘密的法律责任等。

(十二) 争议解决方式

约定双方发生合同争议时的解决方式，例如：

协商解决；

提请仲裁机构仲裁；

向人民法院提起诉讼。

(十三) 合同生效和终止

明确合同生效的条件、时间以及合同终止的情形。

(十四) 其他条款

根据项目的具体情况，双方还可以对其他需要约定的内容进行补充。

三、 使用注意事项

在使用建设工程设计项目合同样本时，需要注意以下事项：

选取合适的版本: 不同地区、不同类型的工程项目可能会有不同的合同样本，应根据实际情况选取合适的版本。

认真阅读条款内容: 在签订合同前，双方应认真阅读合同样本的各项条款，充分理解其含义和法律后果。

根据实际情况修改和补充: 合同样本只是一种示范文本，可以根据项目的具体情况对条款内容进行修改和补充，但应注意修改后的条款内容应合法有效。

签订书面合同: 双方应将最终协商一致的合同内容以书面形式确定下来，并签字盖章，以确保合同的法律效力。

建设工程设计项目合同样本的制定和使用，对于规范设计市场秩序、保障双方合法权益、促进项目顺利实施具有重要意义。在实际操作中，双方应认真学习和掌握合同样本的内容，并根据实际情况进行修改和完善，以确保合同的合法有效，避免不必要的法律风险。