1. 首页 > 百科文库
建筑工程施工合同反诉状:咨询合同违约纠纷文库下载

建筑工程施工合同反诉状:咨询合同违约纠纷

上传时间:2024-06-25 15:15:15文件大小:10-20K作者:投稿用户

尊敬的法院:

我系某建筑工程有限公司的法定代表人,特向贵院提起本案反诉,请予以受理,并依法裁决。

一、案情综述

原告A公司与本公司于2020年1月1日签订《建筑工程施工合同》(以下简称“合同”),约定我公司负责承建原告A公司位于某市某区的X工程项目。合同约定工期为180个工作日,工程款总金额为500万元(下称“工程款”)。

双方履行合同一年后,即2021年1月1日,原告A公司毫无事先通知及合理理由的情况下,擅自中止了合同履行,并一再催促我公司提前完成工作,同时要求收回400万元的工程款,声称我公司工期延误,工作质量差,且违反了合同约定。鉴于原告的恶意行为,我公司只得采取法律措施进行维权,拒绝支付工程款。

二、诉讼请求

鉴于原告A公司在合同履行过程中的原因自行中止履行合同,我公司特向贵院提出以下合法请求:

判决原告A公司继续履行合同并支付工程款500万元;

驳回原告A公司请求收回工程款的诉讼请求;

裁定原告A公司承担本公司合理的律师费用及诉讼费用。

三、案件事实和理由

1.本公司履行合同责任:

根据合同约定,我公司按时开始了工程施工,并派遣专业施工队伍,按照工程规范和质量标准进行施工。在工程进行过程中,我公司始终严格遵守施工进度,按计划有序推进,工作进展顺利。不论是工程进度还是质量都没有出现问题。

2.原告自行中止履约:

原告A公司在2021年1月1日毫无事先通知的情况下,擅自中止了合同的履行,并要求收回400万元的工程款。原告的此举严重违反了合同约定和诚实信用原则,给我公司的正常施工和项目进度造成了严重影响。

3.原告的违约行为:

原告A公司在合同履行期间,未提供充足的合理理由和依据,单方面擅自中止履行合同,并未按照合同约定提前告知我公司。该行为已经严重违反了合同约定的合理性和诚信原则,损害了我公司的合法权益。

4.本公司受损的经济损失:

在原告终止合同履行后,我公司迫于合同约定及市场压力,不得不停止了工作,重新招揽人员及资源,导致工期延误,给我公司施工和生产带来重大经济损失。据初步估计,我公司因此承担的经济损失约为200万元。

四、证据清单

我公司拥有充足的证据来支持反诉请求,包括但不限于:

合同原件及付款凭证;

施工进展记录及相关照片;

原告自行中止合同的相关证据;

从业人员证词等。

五、请贵院判决

鉴于原告A公司的违约和恶意行为,我公司特向贵院提起反诉,请求贵院依法判决原告继续履行合同并支付工程款500万元,同时驳回原告要求返还工程款的诉讼请求,并裁定原告承担我公司的律师费用及诉讼费用。

敬请法院根据法律和事实作出公正的裁决!

特此申请。

申请人:某建筑工程有限公司

法定代表人:XXX

日期:XXXX年X月X日

声明:您下载的是此内容的电子档,本站仅提供免费下载服务,不对下载内容质量做任何承诺,有疑问可以联系客服。该内容系互联网相关知识整合,如侵权请联系我们处理。
温馨提示温馨提示:以上数据根据互联网公开信息整合而成,仅供用户参考。建议您使用前再次确认数据真实准确性,您的任何决策由您自行承担风险。免费咨询入口

相关合同、文书