开发商钢结构施工合同范本是规范开发商与施工单位之间关于钢结构工程施工承包、权利义务关系的标准化合同文本。该范本旨在明确双方责任,保障工程质量和施工安全,维护双方合法权益。
一、合同概述
(一)合同名称:开发商钢结构施工合同
(二)合同 parties:
发包人:(以下简称甲方)
名称:
地址:
法定代表人:
联系电话:
承包人:(以下简称乙方)
名称:
地址:
法定代表人:
联系电话:
资质等级:
营业执照注册号:
(三)工程概况:
工程名称:
工程地点:
工程内容:
工程规模:
承包范围:
合同工期:
开工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
(四)合同价格形式: (例如:固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同等)
(五)合同价格: 人民币(大写) 元整(¥ 元)
二、 合同文件
下列文件是构成本合同不可分割的部分:
1. 合同协议书;
2. 中标通知书(如有);
3. 投标文件(如有);
4. 工程量清单;
5. 图纸;
6. 工程预算书;
7. 技术规范;
8. 有关标准、规范;
9. 双方确认的来往函件、会议纪要等。
三、 双方权利与义务
(一)甲方权利和义务
1. 权利:
监督乙方施工进度、质量、安全等工作;
要求乙方按照合同约定进行施工,并对工程进行验收;
按照合同约定支付工程款;
对工程变更提出建议。
2. 义务:
提供施工所需的场地、水、电等基础设施;
及时办理施工许可证等相关手续;
按照合同约定支付工程款;
配合乙方进行工程验收。
(二)乙方权利和义务
1. 权利:
要求甲方按照合同约定提供施工条件;
要求甲方按照合同约定支付工程款;
对工程变更提出建议。
2. 义务:
按照合同约定组织施工,确保工程质量和安全;
接受甲方对工程进度、质量、安全的监督;
做好施工现场安全文明施工工作;
按照合同约定完成工程并交付使用。
四、 工程质量和验收
1. 乙方应严格按照国家现行有关工程施工质量验收规范、标准及设计图纸进行施工,确保工程质量符合国家验收标准。
2. 工程竣工后,乙方应及时通知甲方进行竣工验收。甲方应在接到乙方竣工验收通知后 日内组织验收。
3. 验收合格后,双方签署工程验收报告。
4. 因乙方原因造成工程质量不合格,乙方应负责无偿返工,工期不予顺延。
五、 工程款支付
1. 本工程采用 方式支付工程款。
2. 工程预付款:合同签订后 日内,甲方向乙方支付合同总价款的 %作为工程预付款,计人民币 元整(¥ 元)。
3. 工程进度款:乙方完成 %的工程量后,可申请支付工程进度款。甲方应在收到乙方申请后 日内,支付工程进度款。
4. 工程结算款:工程竣工验收合格后 日内,乙方向甲方提交工程结算资料,甲方应在收到完整结算资料后 日内完成审核并支付工程结算款。
5. 所有款项支付均应以人民币结算,并采用银行转账方式支付。
六、 工期和延期
1. 本工程合同工期为 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
2. 出现下列情况之一,经甲方确认,工期相应顺延:
甲方未按合同约定提供施工条件;
甲方未按合同约定支付工程款;
发生不可抗力事件;
经甲方同意的其他原因。
七、 违约责任
1. 甲方违约责任:
未按合同约定提供施工条件,导致工程停工或延误,应承担由此造成的乙方损失。
未按合同约定支付工程款,应承担逾期付款的违约金,违约金按未付款金额的 %/天计算。
2. 乙方违约责任:
未按合同约定完工,每逾期一天,应承担逾期违约金,违约金按合同总价款的 %/天计算。
工程质量不合格,应承担修复或赔偿责任。
发生安全事故,应承担由此造成的全部责任和损失。
八、 不可抗力
1. 因不可抗力事件导致本合同无法履行或不能完全履行时,双方应及时协商,并采取适当措施减轻损失。
2. 遭受不可抗力事件的一方应在事件发生后 日内,将事件情况以书面形式通知对方,并提供有关部门出具的证明文件。
九、 争议解决
1. 本合同在履行过程中发生的争议,双方应友好协商解决。
2. 协商不成的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
十、 其他
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式 份,甲乙双方各执 份,均具同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,并签订补充协议。
(以下无正文)
甲方:(盖章)
法定代表人或授权代表:(签字)
联系电话:
日期: 年 月 日
乙方:(盖章)
法定代表人或授权代表:(签字)
联系电话:
日期: 年 月 日
特别提示:
本文仅供借鉴,实际应用中,请根据具体情况询问专业人士,并对合同条款进行修改和完善。
使用本合同范本所产生的法律后果由使用者自行承担。