鸡舍施工合同范本

一、合同概要

1.1 合同名称：鸡舍施工合同

1.2 合同编号：

1.3 合同签订日期：

1.4 合同主体：

发包人：（发包方单位名称）

承包人：（承包方单位名称）

二、工程概况

2.1 工程名称：鸡舍建设工程

2.2 工程地点：（工程所在地详细地址）

2.3 工程规模：（鸡舍面积、层数、容纳鸡只数量）

2.4 工程内容：包括但不限于以下内容：

基础工程

主体结构工程

屋面工程

门窗工程

给排水工程

电气工程

通风工程

其他配套设施

2.5 工程质量要求：符合国家相关建筑业规范和标准。

三、合同金额及支付方式

3.1 合同金额：人民币（大写）元（￥ ）

3.2 支付方式：

预付款：合同金额的%（），在合同签订后支付。

工程进度款：按照工程进度分期支付，共期。每期支付合同金额的%（）。

竣工验收款：工程竣工验收合格后支付，为合同金额的%（）。

质保金：工程竣工验收合格后支付，为合同金额的%（），质保期结束后无息退还。

四、工期和竣工日期

4.1 工期：自合同签订之日起至（竣工日期）止，共 个自然日。

4.2 竣工日期：(具体竣工日期)

五、工程材料及设备

5.1 材料：承包人应使用符合国家标准和规范的材料。材料费用由承包人承担。

5.2 设备：承包人应使用符合要求的设备。设备费用由承包人承担。

5.3 材料和设备的验收：发包人有权对材料和设备进行验收。未经发包人验收合格，承包人不应使用。

六、工程质量

6.1 质量标准：工程质量应符合国家相关建筑业规范和标准。

6.2 质量责任：承包人对工程质量负全部责任。

6.3 质量保修：工程竣工验收合格后，承包人应提供 年的质量保修期。

七、安全生产

7.1 安全责任：承包人对工程施工期间的安全生产负全面责任。

7.2 安全措施：承包人应采取必要的安全措施，确保施工人员和公众的安全。

7.3 事故处理：发生安全事故，承包人应及时报告发包人和有关部门，并妥善处理。

八、工程变更

8.1 变更原因：工程变更应由发包人提出，并经承包人同意。

8.2 变更内容：工程变更应包括变更内容、变更金额和工期调整。

8.3 变更手续：工程变更应以书面形式确认，并作为合同附件。

九、合同解除

9.1 解除条件：

一方违约，且经催告后仍不改正。

工程因不可抗力原因无法继续施工。

发包人因特殊原因需要解除合同。

9.2 解除程序：

一方提出解除合同书面通知。

协商解除合同事宜。

无法协商一致时，可向法院提起诉讼。

十、违约责任

10.1 发包人违约责任：

逾期支付工程款，按逾期金额的%支付违约金。

无故变更工程内容，承担变更费用和工期延误责任。

不配合施工，造成工期延误，承担工期延误责任。

10.2 承包人违约责任：

逾期竣工，按逾期天数的%支付违约金。

工程质量不合格，无偿返工或承担修复费用。

造成安全事故，承担事故责任。

十一、争议解决

11.1 协商解决：双方发生争议，应首先通过协商解决。

11.2 调解解决：协商无法解决时，可向工程所在地区的建设行政主管部门申请调解。

11.3 仲裁解决：调解不成时，可向仲裁机构申请仲裁。

11.4 诉讼解决：仲裁无法解决时，可向人民法院提起诉讼。

十二、其他约定

12.1 保密约定：双方对合同内容负有保密义务。

12.2 税费负担：与工程相关的税费由承包人承担。

12.3 合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.4 合同份数：本合同一式 份，发包人执 份，承包人执 份。