广西施工总承包合同范本

第一章 总则

第一条 合同标的

本合同的标的为发包人委托承包人承建的（项目名称）工程，具体内容详见附件《工程概况》。

第二条 合同金额

合同金额为人民币（金额），大写（大写金额）。合同金额包括工程造价、税金和其他费用。

第三条 合同期限

合同期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止，具体工期详见附件《工程进度计划》。

第二章 承包人的义务

第四条 施工组织

承包人应根据合同要求，编制施工组织设计，经发包人审核批准后实施。

第五条 施工质量

承包人必须按照合同要求和相关规范，保证工程质量符合设计标准和验收规范。

第六条 安全生产

承包人应建立健全安全生产管理体系，采取有效措施确保施工现场安全。

第七条 材料设备

承包人应采购符合合同要求和规范标准的材料和设备。

第八条 工期和进度

承包人应按照合同规定的工期和进度完成工程施工。

第三章 发包人的义务

第九条 提供施工条件

发包人应及时提供施工场地、水电等必要施工条件。

第十条 拨付工程款

发包人应按照合同约定及时拨付工程款。

第十一条 质量验收

发包人应按照合同约定组织工程质量验收。

第十二条 配合施工

发包人应积极配合承包人施工，及时解决施工中遇到的问题。

第四章 合同变更

第十三条 合同变更

合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。

第十四条 变更原因

合同变更的原因包括：设计变更、现场条件变化、政府政策调整等。

第十五条 变更费用

因合同变更导致的增加或减少费用，双方应按照合同约定进行结算。

第五章 违约责任

第十六条 违约责任

一方违约，另一方有权追究违约方的违约责任。

第十七条 违约金

违约金的数额按照合同约定确定。

第六章 合同解除

第十八条 合同解除

双方可以协商一致解除合同，或因一方严重违约，另一方有权解除合同。

第十九条 合同解除后的处理

合同解除后，双方应按照合同约定进行工程结算和善后处理。

第七章 争议解决

第二十条 争议解决

双方发生争议，应协商解决。协商不成，可以向（仲裁机构名称）申请仲裁，或向（法院名称）提起诉讼。

第八章 其他

第二十一条 税费

合同项下的税费由（承担方）承担。

第二十二条 保修

承包人应按照合同约定对工程进行保修。

第二十三条 保险

承包人应按照合同约定为工程投保相关保险。

第二十四条 法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

附件：

1. 工程概况

2. 工程进度计划

说明：

本合同范本仅供借鉴，具体条款可以根据实际情况进行调整。