简易工程合同是指工程合同金额较小、工程内容相对简单的工程合同。相较于普通工程合同,简易工程合同具有简化条款、方便办理的特点。
适用范围
简易工程合同适用于以下工程项目:
建设工程项目中,工程合同金额不超过50万元人民币(含)的;
勘察、设计、询问、监理等工程服务项目中,工程合同金额不超过20万元人民币(含)的。
合同条款
简易工程合同主要包括以下条款:
工程名称:工程的具体名称。
工程地点:工程所在地。
工程内容:工程的详细内容和范围。
工程合同金额:工程的总造价。
付款方式:工程款的支付方式和时间。
工期:工程的开工日期和竣工日期。
质量要求:工程的质量标准和验收要求。
安全责任:工程安全管理的责任划分。
违约责任:违反合同的责任承担。
争议解决:争议解决的方式。
合同签订
简易工程合同的签订应遵循以下程序:
合同文本:使用统一的简易工程合同文本。
合同双方:由发包人(业主)和承包人(施工单位)签订。
合同份数:一般为两份,合同双方各执一份。
签字盖章:合同双方在合同文本上签字盖章。
合同效力
简易工程合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后,双方应严格履行合同条款,不得擅自变更或解除合同。
合同管理
简易工程合同的管理应遵循以下原则:
简化手续:简化合同审批、备案等手续。
加强监督:加强对工程质量、安全、进度等方面的监督。
及时结算:及时结算工程款,避免拖欠工程款。
合同变更
在工程实施过程中,如需对合同内容进行变更,应遵循以下程序:
变更原因:明确变更原因。
变更内容:详细说明变更的内容。
变更协议:签订变更协议,由合同双方签字盖章。
合同解除
在以下情况下,可以解除简易工程合同:
双方协商解除:合同双方协商一致,可以解除合同。
一方违约:一方违反合同条款,另一方可以解除合同。
不可抗力:因不可抗力事件导致合同无法履行,可以解除合同。
争议解决
简易工程合同发生争议,应遵循以下程序解决:
协商解决:首先通过协商解决争议。
调解解决:协商不成,可以向工程行业协会或其他调解机构调解。
仲裁解决:调解不成,可以向仲裁机构申请仲裁。
诉讼解决:仲裁不成,可以向人民法院提起诉讼。
范本
简易工程合同范本
第一章 总则
第一条 合同名称
本合同为《简易工程合同》。
第二条 合同主体
1. 发包人(业主):_____________________
2. 承包人(施工单位):_____________________
第三条 工程名称
_____________________
第四条 工程地点
_____________________
第五条 合同金额
_____________________
第二章 工程内容
第六条 工程内容
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
第七条 工程质量要求
工程质量应符合_____________________标准。
第八条 工程工期
工程工期为_____________________。
第三章 付款方式
第九条 付款方式
1. 预付款:_____________________
2. 进度款:_____________________
3. 竣工结算款:_____________________
第十条 付款时间
1. 预付款:合同签订后_____________________内支付。
2. 进度款:工程进度达到_____________________时支付。
3. 竣工结算款:工程验收合格后_____________________内支付。
第四章 安全责任
第十一条 安全责任
1. 发包人负责提供安全的工作环境和必要的安全设施。
2. 承包人负责制定安全生产方案,组织安全生产,并对工程安全负责。
第五章 违约责任
第十二条 违约责任
1. 违反合同条款的一方,应承担违约责任。
2. 违约责任包括:赔偿损失、支付违约金等。
第六章 争议解决
第十三条 争议解决
合同发生争议,应首先通过协商解决。协商不成,可以向_____________________申请仲裁或向_____________________提起诉讼。
第七章 附则
第十四条 合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条 合同份数
本合同一式两份,合同双方各执一份。